Раздел XI. Техническая часть документации об электронном аукционе

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 22 из 35Следующая ⇒

п/п

Наименование

Информация

1.

Наименование заказчика, контактная информация

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Северо-морск»

Юридический и почтовый адрес: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 7-7А.

Адрес электронной почты: severgkh@mail.ru.

Номер контактного телефона: 8(815-37) 5-04-31.

2.

Наименование, адрес оператора электронной площадки

Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»
(ЗАО «Сбербанк – АСТ»).

109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр.3,

тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99,

факс: +7 (495) 787-29-98,

e–mail: info@sberbank-ast.ru, www.sberbank-ast.ru.

3.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором расположена электронная площадка

http://www.sberbank-ast.ru

4.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об электронном аукционе

http://www.zakupki.gov.ru

5.

Наименование уполномоченного органа, контактная информация

не установлено

6.

Наименование специализированной организации, контактная информация

не установлено

7.

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

электронный аукцион

8.

Наименование и описание объекта закупки и условий контракта

Выполнение работ по ремонту объектов наружного освещения ЗАТО г. Североморск в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием в сроки, установленные Контрактом

9.

Объем выполнения работ

Условия, объем выполнения работ указаны в Разделе XI «Техническая часть документации об электронном аукционе»

10.

Идентификационный код закупки

11.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

12.

Цель закупки:

Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

13.

Основание закупки:

Основное мероприятие 1. «Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения» подпрограммы «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения на 2016-2025 годы» муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы, утвержденной Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 11.01.2016 № 8 (с изменениями).

14.

Место выполнения работ:

Мурманская область, ЗАТО г. Североморск.

15.

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ:с даты подписания Контракта;

- окончание выполнения работ: по 23 декабря 2020 года.

Подрядчик имеет право досрочного предъявления выполненных работ по Контракту.

16. 9

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Официальной денежной единицей для формирования цены и расчетов по Контракту является рубль РФ

17. 1

Начальная (максимальная) цена контракта (определена и обоснована в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ)

Начальная (максимальная) цена контракта:
503 889,93 руб. (пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей девяносто три копейки).

Цена контракта включает в себя расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с Разделом XI «Техническая часть документации об электронном аукционе» настоящей документации об электронном аукционе, в т.ч. стоимость материалов, изделий и оборудования, использование машин и механизмов, транспорта, накладные расходы и сметную прибыль, уплату всех видов налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) установленных законодательством РФ.

Цена заключенного контракта по итогам проведения электронного аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, за исключением случая, предусмотренного ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

18. 1

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 финансовый год.

19. 1

Гарантии и обязательства

В соответствии с условиями муниципального контракта.

20. 1

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта – затратный метод.

Обоснованием начальной (максимальной) цены Контракта является «Локальная смета» (Раздел XII настоящей документации об аукционе). Для определения стоимости работ использованы территориальные расценки (ТЕРр-2001, ТЕР-2001), сборники средних сметных цен, разработанные РЦЦС по Мурманской области.

21. 1

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

1. Оплата осуществляется за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета, счет-фактуры (при наличии НДС) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 посредством перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.

2. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов работ, за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

3. В случае предъявления Подрядчику требований об уплате неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. Авансирование не предусмотрено.

5. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ.

22. 1

Требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом
№ 44-ФЗ, а также заказчиком

1. не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. отсутствие у участника закупки–физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. участник закупки – юридическое лицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) % в уставном капитале хозяйственного общества;

7. участник закупки не является офшорной компанией;

8. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ;

9. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

23. 1

Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99

«Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»

Не установлены

24. 1

Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов.

Процент предоставляемых преимуществ

Не установлены.

25.

Ограничение в отношении участников закупки, предоставляемое заказчиком в отношении участников закупки: только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Установлено.

Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, то есть лица, соответствующие требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации, т.е. организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1. Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

26. 1

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ)

Не установлено

27. 1

Даты начала и окончания срока представления участникам разъяснений положений документации об аукционе

Начало представления разъяснений положений документации об аукционе – 23 ноября 2020 года.

Окончание представления разъяснений положений документации об аукционе – 30 ноября 2020 года.

28.

Условия подачи разъяснений и предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации

 При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении такого аукциона.

В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации заказчик размещает разъяснение положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

29. 2

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

01 декабря 2020 года 09:00 (местное время)

30. 2

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

02 декабря 2020 года

31. 2

Дата проведения электронного аукциона

03 декабря 2020 года

32.

Время начала проведения электронного аукциона

Устанавливает оператор электронной площадки.

33. 2

Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 2 (двух) частей:

1. 1 (первая) часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2.(вторая) часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения приведена в Разделе XIII);

2.2. декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным п. 3-11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2.4. участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

34. 2

Требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) на участие в электронном аукционе

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1 (один) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 5 038,90 руб. (пять тысяч тридцать восемь рублей девяносто копеек).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ (далее – специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством РФ. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

35.

Требования к банковской гарантии, выдаваемой в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) на участие в электронном аукционе

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем 2 (два) месяца, с даты окончания срока подачи заявок.

36. 2

Размер обеспечения исполнения контракта

Не установлен.

37.

Условия обеспечения исполнения контракта.

Порядок предоставления и требования к такому обеспечению

Не установлены.

Размер и условия обеспечения гарантийных обязательств.

Порядок предоставления и требования к такому обеспечению

Не установлен.

38. 2

39.

Банковское сопровождение контракта в соответствии со ст. 35 Федерального закона № 44-ФЗ

Не установлено

40. 2

Возможность Заказчика изменить условия контракта

Предусмотрена, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

41. 2

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Гладских Иван Сергеевич

Телефон: (8-815-37) 5-04-31

42. 3

Срок подписания контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт.

Условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта

Контракт заключается не ранее чем через 10 (десять) дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

43.

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

Допускается, в соответствии с ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Познавательные статьи:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров