На основании данных задания 1 и 2 оформите Исковое заявление. Используя приложение 3 оформите Исковое заявление в Арбитражный суд.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

Практическая часть

Задание 1.

На основании Приложения 1 составьте претензионное письмо поставщику об уплате неустойки в размере 8% от стоимости недопоставленной продукции. По договору № 28/12 от 30.04.20 должно поступить продукции (шифера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 250000, фактически поступило продукции в кол-ве 4800 кв.м. на 240000 рублей, что подтверждено накладной железнодорожной станции № 566 от 02.05.20 . В связи с недопоставкой возникли убытки от простоя и на мероприятия по ликвидации этих убытков было израсходовано дополнительно 4000руб.

Поставщик: фирма «БАН» адрес: г.Москва ул. Кутузовская д.125 тел.158- 59-63. Директор: Ф.Н.Буркеев

Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Маша» г.Лениногорск     РТ,     ул.Горького     56     тел./факс  5-89-65,р/с

№12345678910121415002 в банке «Ак-Барс» г.Лениногорска Директор: М.С. Светикова, гл. бухгалтер П.О.Каргина.

Задание 2.

На основании данных задания 1 оформите ответ на претензию.

Используя приложение 2 оформите ответ на претензию содержащий ее полное отклонение по причине отправки полного объема продукции, что подтверждаю Накладной № 589 от 01.05.20  .

Задание3.

На основании данных задания 1 и 2 оформите Исковое заявление. Используя приложение 3 оформите Исковое заявление в Арбитражный суд.

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА – ПРЕТЕНЗИИ

Наименования предприятия

Адрес                                                                                                                        ЗАКАЗНОЕ

Тел.

Факс                                                                                               Кому

ПРЕТЕНЗИЯ                                                                                   (наименование поставщика)

00.00.0000

О взыскании неустойки за недо- поставку и убытки

Сумма претензии

руб.

Согласно договору (контракту) от 00.00.0000 №                      Ваша организация должна была поставить                                                                                                                                                     

(период поставки, срок)

продукцию                                            в количестве                                                           

(наименование)    (штук,тонн,метров) на сумму                    руб.

Продукция фактически поступила в меньшем объеме                    что подтверждается

(указать транспортный документ, дату, №)

Недопоставка составила                                            по цене     на сумму            руб.

(количество)

В связи с недопоставкой у нас возникли убытки (от простоя, замены материалов, уменьшения объема производства, изменения ассортимента и т.д.) согласно прилагаемому расчету.

В соответствии с договором (контрактом, заказом) Вам надлежит уплатить неустойку в размере       % стоимости недопоставленной продукции в сумме                                               руб. а всего

                  руб.

Признанную сумму просим перечислить на наш расчетный счет №                            в

(наименование банка)

Приложение:               1. Расчет неустойки.

2. Копия договора (контракта, заказа)

3. Расчет убытков.

4. Документы, подтверждающие причинение убытков.

5. Накладная от      №

6. Счет от «»             20 г. №

Руководитель предприятия

подпись

И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

подпись

И.О.Фамилия

М.П.

Приложение 8.2

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА НА ПРЕТЕНЗИЮ

Наименование предприятия                                                                              ЗАКАЗНОЕ

Адрес Тел.

Факс                                                                                                Кому                   

00.00.0000 №                                                                                                         (получатель)

На №                          от  00.00.0000                                         Куда                    

(его адрес)

Ваша претензия о взыскании                   руб. за                                                

нами признана необоснованной и не подлежащей удовлетворению по следующим причинам           

Приложение: 1.Перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении претензии.

2. Перечень подлинных документов, возвращаемых заявителю претензии.

Руководитель предприятия                      подпись                              И.О.Фамилия

М.П.

Приложение 8.3

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Наименование предприятия

Адрес предприятия

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 00.00.0000

О взыскании неустойки за недо - поставку (просрочку поставки) продукции

Цена иска                     руб.

Согласно договору (контракту), заключенному между нашими предприятиями

(заказу, принятому к исполнению) от 00.00.0000 №                            ответчик принял обязательство поставить в                                                                                   

продукции на сумму                  

руб.Данная продукция была поставлена не в полном объеме

Недопоставка составила                                             по цене                                          

(количество) на сумму                         руб.

В связи с этим нами была заявлена претензия ответчику от «__»_                             20  г.

№                    которая им отклонена по мотиву                                                              

(указываются причины отказа в удовлетворении, претензии)

Отказ ответчика в удовлетворении претензии считаем необоснованным по следующим основаниям

(указываются обстоятельства, подтверждающие исковые требования)

На основании изложенного просим Арбитражный суд взыскать с ответчика неустойку в  размере %, что составляет                         руб. от суммы недопоставленной (недопоставленной в срок) продукции (с учетом восполнения недопоставки неустойка уменьшается на 50% и составляет руб.) и расходы по госпошлине 1200  руб.

Приложение:              1. Копия претензии от «»         20 г. №

2. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. об отсылке претензии ответчику.

3. Ответ на претензию, если он получен.

4. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. о направлении копии искового заявления ответчику.

5. Платежное поручение о перечислении государственной пошлины.

6. Документы, ранее приложенные к претензии, подтверждающие исковые требования.

7. Договор (контракт)

Руководитель предприятия                           подпись                                   И.О.Фамилия

Познавательные статьи:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров