Реестровый номер запроса котировок №196/ЗК

↑

▷ Содержание

Стр 1 из 4Следующая ⇒

УТВЕРЖДАЮ

Директор

СПб ГУП «Горэлектротранс»

________________ В.А. Остряков

«23» ноября 2016 г.

Реестровый номер запроса котировок №196/ЗК

Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети трамвая.

Санкт-Петербург

2016 год

1. Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Адрес электронной почты: id_jur11@spbget.ru

Номер контактного телефона: тел: 388-70-00, факс 388-78-41.

Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов:

www.zakupki.gov.ru.

Адрес Единой Электронной Торговой площадки, на которой проводится процедура: com.roseltorg.ru

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети трамвая

3. Наименование, характеристики и сроки выполнения работ:

В соответствии с Запросом котировок Заказчика, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к запросу котировок) и Проектом договора (Приложение №5 к запросу котировок).

4. Требования к участникам размещения заказа:

- Участником настоящего запроса котировок может быть только субъект малого или среднего предпринимательства.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части вида работ, предусмотренных техническим заданием (проектной документацией);

- Опыт выполнения аналогичных работ;

5. Источник финансирования: собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс».

Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2016г.

Приложение №1 к запросу котировок

Техническое задание

На капитальный ремонт контактной сети трамвая

По адресу: Кузнечный пер. от ул. Марата до Лиговского пр.

Утверждаю:

Начальник службы ОСП ________________________/________________/

Главный инженер службы ОСП ________________________/________________/

Согласовано:

Представитель ОКС и Р _______________________/________________/

Начальник ОКС и Р _______________________/________________/

Приложение №2 к запросу котировок

Котировочная заявка

(Запрос котировки №196/ЗК)

Приложение №1

График выполнения работ

Руководитель организации __________________ ______________________

^{(должность, Ф.И.О.) (подпись, печать)}

Приложение № 3 к запросу котировок

«Карточка предприятия»

Руководитель:

______________________________________ ___________________ /__________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4 к запросу котировок

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности (*1):

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

*1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

*2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.

*3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

Приложение №5 к запросу котировок

Договор

на выполнение работ №_______

Санкт-Петербург «___» _________ 20___ г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Острякова Василия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведенного «___»__________ 20___ г. запроса котировок № _____ (Протокол заседания комиссии №______ от «___»_________ 20___г.).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту контактной сети трамвая по адресу: Кузнечный пер. от ул. Марата до Лиговского пр. (инв.№31543) (далее - Объект).

1.3. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы должны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий.

1.4. Срок начала Работ по настоящему Договору - с момента заключения договора. Срок окончания Работ в течение _________ календарных дней с момента заключения договора. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения Работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами.

1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика, отвечая перед ним за результаты их деятельности.

1.7. За выполненные работы Заказчик обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Цена работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет ______________ (______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - ________% ______________ (_______________) рублей ____ копеек. Расчет Стоимости Работ определяется Локальной сметой (Приложение №2,) содержащей перечень работ, их объем и стоимость и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ Заказчиком производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения от Подрядчика полного комплекта документов:

2.2.1. Акт приемки выполненных Работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;

2.2.2. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), подписанная Сторонами;

2.2.3. Счет-фактура, выписанный по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Счет-фактура выставляется датой не ранее даты выполнения работ, подтвержденных актом приемки работ и не позднее 5 дней с даты выполнения работ, подтвержденных актом приемки работ;

2.2.4. Сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества выполненных Работ и использованных Подрядчиком материалов и конструкций нормативным документам, если такое подтверждение обусловлено требованиями законодательства РФ.

2.2.5. Необходимые согласования и/или акты приемки работ соответствующими надзорными органами (при необходимости осуществления приемки работ специальными надзорными органами).

Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Перед началом Работ передать объект Подрядчику, о чем оформляется акт приема-передачи объекта.

4.1.2. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.1.3. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Оплатить фактически произведенные до даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего договора, затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ при наличии акта сверки расчетов в сроки и на основании комплекта документов, предусмотренного п.2.2. настоящего договора.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в сроки, предусмотренные п. 1.4. настоящего Договора и Приложением №1 к нему.

4.2.2. При проведении Работ использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

4.2.3. Подготовить техническую и иную документацию, необходимую для получения согласований надзорных органов, необходимых для проведения Работ, получить все необходимые согласования и выполнять Работы в строгом соответствии с ними.

4.2.4. До проведения приемки Работ осуществить ввод в эксплуатацию специального оборудования с соблюдением требований действующего законодательства и при наличии необходимых согласований надзорных органов.

4.2.5. Обеспечить охрану труда своих работников и пожарную безопасность при выполнении Работ, а также иных действующих правил и инструкций.

4.2.6. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды в период выполнения работ.

4.2.7. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами, за свой счет и в срок согласованный с Заказчиком.

4.2.8. Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.

4.2.9. Выполнять Работы с использованием собственных материалов, оборудования, конструкций, комплектующих, техники, осуществить их приемку, разгрузку, складирование;

4.2.10. Возвести своими силами и средствами временные сооружения, необходимые для хранения перечисленных в п. 4.2.9 настоящего Договора материалов, оборудования и техники;

4.2.11. Нести ответственность за охрану Объекта до сдачи выполненных работ по акту сдачи-приемки.

4.2.12. Приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив Заказчика, при обнаружении, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

4.2.13. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.2.14. По окончании Работ представить Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с действующими нормами и правилами.

Гарантийный срок

5.1. Подрядчик в течение гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных Работ в соответствии с законодательством РФ и гарантирует устранение за свой счет недостатков, вызванных некачественным выполнением Работ. Выявленные Заказчиком недостатки качества Работ должны быть устранены Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки качества Работ, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов с момента извещения Заказчика.

5.3. В случае не устранения Подрядчиком в установленный срок обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с Подрядчика.

5.4. Гарантийный срок на Работы, выполненные по настоящему Договору, составляет _______ месяцев. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ.

Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесенный ущерб, возникший в результате выполнения работ по настоящему Договору.

6.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, просрочку исполнения обязательств и последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения, путем уплаты за каждый просроченный день пени в размере 0,5 % от стоимости Работ.

6.4. При выявлении Заказчиком Работ ненадлежащего качества Подрядчик несет ответственность путем уплаты пени в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных Работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от необходимости устранения недостатков Работ.

6.5. Если было выявлено, что в процессе выполнения Работ были применены несертифицированные материалы, конструкции, то помимо уплаты пени в размере 10 % от стоимости выполненных Работ, Подрядчик обязуется заменить такие материалы и конструкции сертифицированными.

6.6. Заказчик вправе произвести удержание штрафных санкций начисленных, в соответствии настоящим разделом Договора, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, в одностороннем порядке.

6.7. За несвоевременное устранение Подрядчиком в установленный срок обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик несет ответственность путем уплаты пени в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения требования.

6.8. В случае уступки права денежного требования Подрядчиком финансовому агенту (третьему лицу) в нарушение запрета, установленного п. 11.1. настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность путем уплаты пени в размере 10% от суммы уступленного денежного требования.

6.9. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон, вытекающим из настоящего договора, не применятся.

Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии.

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Порядок внесения

Действие Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Прочие условия

11.1.Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.5. Недействительность отдельных пунктов настоящего Договора не влечет недействительность Договора в целом.

11.6. При изменении почтовых реквизитов, органов управления юридического лица, внесения изменений в учредительные документы и иные сведения о юридическом лице Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением в бухгалтерию Заказчика оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером Подрядчика и заверенного печатью Подрядчика. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением в бухгалтерию Заказчика оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером Подрядчика и заверенного печатью Подрядчика. В случае несоблюдения Подрядчиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за не поступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

11.7. Вся переписка, направление телеграфных сообщений касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

Стороны подтверждают, что адреса, указанные в разделе 12 настоящего Договора являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения.

Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего Договора информации и/или документации вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего фактического нахождения становится обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес другой Стороной соответствующей информации и документации.

11.8. К настоящему Договору прилагаются:

- График выполнения работ (Приложение №1);

- Локальная смета (Приложение №2);

Подписи сторон

Приложение №1

к Договору №________

от "___"_________20___ г.

Техническое задание

График выполнения работ

Приложение №3

к Договору №________

от "___"_________20___ г.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии